Дата размещения на Сайте «1» сентября 2019 года.

Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) определяет общие принципы и порядок обработки персональных данных Пользователей онлайн-магазина и меры по обеспечению их безопасности в ИП Тарасенко А. П.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Стороны используют следующие термины в указанном ниже значении:

1. a) Данные – иные данные о Пользователе (не входящие в понятие персональных данных).
2. b) Законодательство – действующее законодательство Российской Федерации.

Оператор – ИП Тарасенко А. П., самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1. c) Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (Пользователю).

Пользователь – лицо, имеющее доступ к Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт интернет-магазина.

1. d) Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие Персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц.
2. e) Сайт – сайт, расположенный в сети Интернет, где пользователь оставляет персональные данные.
3. f) Субъект персональных данных – Пользователь (физическое лицо), к которому относятся Персональные данные.
4. g) Транспортные компании – третьи лица, оказывающие курьерские услуги.

Иные термины, используемые в Политике трактуются в соответствии с Законодательством РФ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), другими законодательными и нормативными правовыми актами и определяет порядок работы с Персональными данными Пользователей и (или) передаваемых Пользователями и требования к обеспечению их безопасности.
1.2. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных являются составной частью деятельности Оператора.

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1. Обработка Персональных данных Оператором осуществляется в соответствии со следующими принципами:
2.1.1. Законность и справедливая основа обработки Персональных данных. Оператор принимает все необходимые меры по выполнению требований Законодательства, не обрабатывает Персональные данные в случаях, когда это не допускается Законодательством, не использует Персональные данные во вред Пользователю.
2.1.2. Обработка только тех Персональных данных, которые отвечают заранее объявленным целям их обработки. Соответствие содержания и объёма обрабатываемых Персональных данных заявленным целям обработки. Недопущение обработки Персональных данных, не совместимых с целями сбора Персональных данных, а также избыточных по отношению к заявленным целям их обработки.
Оператор обрабатывает Персональные данные исключительно в целях исполнения договорных обязательств перед Пользователем.
2.1.3. Обеспечение точности, достаточности и актуальности Персональных данных по отношению к целям обработки Персональных данных. Оператор принимает все разумные меры по поддержке актуальности обрабатываемых Персональных данных, включая, но не ограничиваясь реализацией права каждого Субъекта получать для ознакомления свои Персональные данные и требовать от Оператора их уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленных выше целей обработки.
2.1.4. Хранение Персональных данных в форме, позволяющей определить Пользователя Персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки Персональных данных, если срок хранения Персональных данных не установлен федеральным законодательством, договором, стороной которого или выгодоприобретателем по которому является Пользователь Персональных данных.
2.1.5. Недопустимость объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных Информационных систем Персональных данных.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Обработка Персональных данных Оператором допускается в следующих случаях:
3.1.1. При наличии согласия Пользователя на обработку его Персональных данных. Согласие дается путем акцепта Публичной оферты, размещенной на Сайте или путем оформления Заказа, способами, указанными на Сайте.
3.1.2. При передаче Персональных данных Субъекта персональных данных Пользователем при осуществлении заказа на Сайте. Пользователь гарантирует, что предварительно получил от Субъекта персональных данных согласие на передачу данных Оператору.
3.1.3. Персональные данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с Законодательством.
3.2. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет Персональные данные без согласия Пользователя, если иное не предусмотрено Законодательством.
3.3. Оператор не обрабатывает Персональные данные, относящиеся к специальным категориям и касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических взгляд
ов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни Субъекта персональных данных, о членстве Субъекта персональных данных в общественных объединениях, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством.
3.4. Оператор не осуществляет Трансграничную передачу Персональных данных Пользователей.

СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ
4.1. Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для предоставления услуг Пользователю для осуществления продажи товаров посредством Сайта. При этом сбор Персональных данных может осуществляться как посредством Сайта, так и в офисе Оператора.
4.2. Оператор обрабатывает Персональные данные в следующих целях:
4.2.1. осуществления деятельности, предусмотренной̆ Уставом Общества, действующим законодательством РФ;
4.2.2. выполнения обязательств Оператора перед Пользователем по продаже товаров, в том числе обработку платежей, доставку товаров.
4.2.3. для связи с Пользователями в случае необходимости, в том числе для направления уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также обработки заявлений, запросов и заявок Пользователей;
4.2.4. для улучшение качества услуг, оказываемых Оператором;
4.2.5. для продвижения услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с Пользователями;
4.2.6. для проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных персональных данных.
4.3.В целях, указанных в п. 4.2. Оператор обрабатывает следующие персональные:
Фамилия, имя и отчество;
Адрес электронной почты;
Телефон;
Данные банковской карты, с которой осуществляется оплата (наименование держателя банковской карты, номер карты, CVV код);
IP адрес Пользователя;
Тип браузера Пользователя;
Адрес доставки товаров.
4.4. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными.
4.5. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и иных Данных, в том числе после удаления аккаунта Пользователя.
4.6. Оператор имеет право передавать Персональные данные и иные Данные Пользователя без согласия Пользователя следующим лицам:
4.6.1. Государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного самоуправления по их мотивированному запросу.
4.6.2. Партнёрам Оператора c целью выполнения договорных обязательств перед Пользователем.
4.6.3. В иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.7. Оператор имеет право передавать Персональные данные и иные Данные третьим лицам, не указанным в п. 4.6 настоящей Политики, в следующих случаях:
4.7.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия.
4.7.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или продажи товаров Пользователю (в том числе в целях доставки товаров);
4.7.3. Передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики.
4.8. Оператор осуществляет автоматизированную и неавтоматизированную обработки Персональных данных и иных Данных.
4.9. Доступ к Информационным системам, содержащим Персональные данные, обеспечивается системой паролей. Пароли устанавливаются уполномоченными сотрудниками Оператора и индивидуально сообщаются работникам Оператора, имеющим доступ к Персональным данным/Данным.
4.10. Оператор передает обработанную информацию транспортным (курьерским) компаниям на основании согласия Пользователя (ст. 9 ФЗ «О персональных данных»).
4.11. Оператор не несет ответственности за ненадлежащую обработку персональных данных Пользователя, осуществляемую Транспортными компаниями.
4.12. При получении Оператором персональных данных запроса, содержащего отзыв субъекта персональных данных согласия на обработку персональных данных, то в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента его получения обязан удалить персональные данные.


ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) Персональные данные посредством путём направления письменного заявления Оператору.
5.2. Пользователь в любой момент имеет право удалить Персональные данные/Данные.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Оператор обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых им Персональных данных/Данных в порядке, предусмотренном Законодательством. Обеспечение конфиденциальности не требуется в отношении:
6.1.1. Персональных данных после их обезличивания.
6.1.2. Персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен Пользователем либо по его просьбе (далее – Персональные данные, сделанные общедоступными Пользователем).
6.1.3. Персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с Законодательством.
6.1.4. Не является нарушением конфиденциальности Персональных данных предоставление Оператором информации транспортным (курьерским) компаниям и иным третьим лицам, действующим на основании договора с Оператором для исполнения обязательств перед Пользователем.

СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Пользователь принимает решение о предоставлении своих Персональных данных Оператору и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие на обработку Персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным и предоставляется Пользователем в момент его Регистрации на Сайте Оператора, а также в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено Законодательством.
7.2. Персональные данные лиц, вступивших в договорные обязательства с Оператором, содержащиеся в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений о номере, дате выдачи и органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица. Охраны их конфиденциальности и согласия Пользователей на обработку не требуется.
7.3. В случае поступления запросов из организаций, не обладающих соответствующими полномочиями, Оператор обязан получить предварительное согласие Пользователя на предоставление его Персональных данных и предупредить лиц, получающих Персональные данные, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, а также требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило будет (было) соблюдено.

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
8.1. Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его Персональных данных/Данных. Пользователь вправе требовать от Оператора уточнения его Персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если Персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
8.2. Если Пользователь считает, что Оператор осуществляет обработку его Персональных данных с нарушением требований Законодательства или иным образом нарушает его права и свободы, Пользователь вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченном органе по защите прав субъектов Персональных данных или в судебном порядке.
8.3. Пользователь имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
9.1. Используя Сайт, Пользователь имеет право заносить данные третьих лиц для заказа товаров.
9.2. Пользователь обязуется получить предварительное согласие субъекта Персональных данных на их использование посредством Сайта. Пользователь самостоятельно несет ответственность за отсутствие такого согласия.
9.3. Оператор обязуется предпринять необходимые меры для обеспечения сохранности Персональных данных третьих лиц, занесённых Пользователем.

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в связи с применением Политики, подлежит к применению право Российской Федерации.
10.2. Все возможные споры подлежат разрешению в соответствии с Законодательством по месту регистрации Оператора.
Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный порядок и направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней.
10.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Политики конфиденциальности.
10.4. Оператор имеет право в любой момент изменять настоящую Политику (полностью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте.
10.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией.

г. Москва       

Настоящим индивидуальный предприниматель Тарасенко Артем Петрович, далее Исполнитель выражает намерение заключить договор с Заказчиком на условиях настоящей оферты (далее — "Договор").

1. Термины и определения

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Оферта — настоящий документ опубликованный на сайте https://viar-stroy.ru/
Сведения — предоставляемые Заказчиком документы, содержащие сведения об ассортименте, ценах, характеристиках, работ (услуг), предлагаемых, предоставляемых и необходимых для выполнения работы по настоящему договоры оферты Исполнителем.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п.6.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор;
Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты;
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на поставку материалов и выполнение работ, который заключается посредством Акцепта Оферты.

2. Предмет оферты

2.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора выполнить поставку материалов, выполнить работы и т.д..
2.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями Оферты.

3. Порядок сдачи и приемки результатов работы

3.1. После выполнения строительных работ Подрядчик составляет акт сдачи-приемки работ (форма N КС-2) и направляет его Заказчику на подписание. При отсутствии возможности вручить акт сдачи-приемки работ Заказчику лично в руки, Подрядчик вправе направить Заказчику надлежаще оформленный акт по электронной почте, при этом в случае приемки работ Заказчику необходимо подписать акт сдачи-приемки работ, отсканировать и направить на электронный адрес Подрядчика.
3.2. Заказчик обязан подписать представленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ в течение трех рабочих дней после фактического окончания работ или направить Подрядчику по электронной почте мотивированный отказ от приемки работ с замечаниями и перечнем необходимых доработок.
3.3.     Получив мотивированный отказ от приёмки работы Заказчиком, Подрядчик обязан в срок до 14 рабочих дней устранить замечания.
3.4.     В случае если переданный Подрядчиком акт сдачи-приемки работ не подписан Заказчиком, и не сформирован мотивированный отказ от приемки работ, следует считать работы выполненными надлежащим образом.

4. Права и обязанности сторон

4.1.     Подрядчик обязан:
4.1.1.  Зафиксировать цену, указанную в п. 5.1. настоящего Договора, при условии внесения предоплаты в соответствии с п. 5.1.1. Договора, а также согласования эскиза и монтажных схем в соответствии с п. 4.2.3. и п. 4.2.4. настоящего Договора. При несоблюдении данных условий в случае подорожания материалов и комплектующих Подрядчик вправе изменить стоимость работ, а Заказчик обязан доплатить разницу с ближайшим платежом.
4.1.2.  Выполнить строительные работы на объекте Заказчика в полном соответствии с согласованными в настоящем Договоре и приложениях к нему объемами и сроками, а также действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами.
4.1.3.  Выслать на согласование Заказчику эскиз, на основе которого Подрядчик готовит монтажные схемы.
4.1.4.  Выслать на согласование Заказчику монтажные схемы, по которым в дальнейшем будет возводиться гараж.
4.1.5. В срок не позднее тридцати пяти рабочих дней после получения предоплаты прибыть на объект Заказчика и приступить к строительным работам.
4.1.6. Сдать Заказчику результат работ по актам приема-передачи выполненных работ.
4.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в работе в сроки, согласованные Сторонами.
4.1.8. Проводить ознакомление своего персонала с инструкциями по охране труда, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а также с условиями настоящего Договора.
4.1.9. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в случае выявления несоответствия его действий заданию Заказчика, отступления от условий задания, невыполнения инструкций и правил строительных работ.
4.1.10. Подрядчик для выполнения работ вправе без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц в качестве субподрядчиков.
4.1.11. Риски неправильного выполнения строительных работ и устранения их последствий лежат на Подрядчике.
4.1.12. В случае обнаружения нехватки необходимых для возведения гаража материалов (песка, бетона, сварной сетки, металла, сэндвич панелей, фасонных элементов, крепежа, расходных материалов и др.) Подрядчик обязуется за свой счет произвести допоставку недостающего.
4.1.13. Вывезти излишки материалов, которые являются собственностью Подрядчика, а именно: неиспользованные сэндвич панели, фасонные элементы, трубы для металлокаркаса, арматуру, гидроизоляционную пленку, крепеж, монтажную пену и герметик.
4.1.14. Вывезти строительный мусор, возникший в процессе проведения работ Подрядчиком, а именно: обрезки сэндвич панелей, фасонных элементов, труб металлокаркаса, арматуры, остатки гидроизоляционной пенки, а также пустые баллоны от монтажной пены и герметика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. В течение трех рабочих дней по окончании работ осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменном виде с приложением фотоснимков выявленных недостатков.
4.2.2.  Если недостатков не выявлено, то в течение трех рабочих дней по окончании работ оплатить Подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3.  Согласовать эскиз или, при необходимости, сообщить о корректировках, в течение суток с момента его получения. В подтверждение согласования Заказчик должен отправить письмо с текстом: «С эскизом полностью согласен» на электронный адрес Подрядчика. После внесения корректировок Заказчику также даются сутки на их согласование.
4.2.4.  Согласовать монтажные схемы, или, при необходимости, сообщить о корректировках, в течение суток с момента их получения. В подтверждение согласования Заказчик должен отправить письмо с текстом: «С монтажными схемами полностью согласен» на электронный адрес Подрядчика. После внесения корректировок Заказчику также даются сутки на их согласование.
4.2.5.Обеспечить своими силами сохранность оборудования и материалов, ввозимых на объект Подрядчиком, для выполнения работ по договору.
4.2.6.Обеспечить Подрядчику доступ на время работ к местам производства работ, включая выходные и праздничные дни в период с 9-00 до 21-00.
4.2.7..Заказчик своими силами и за счет собственных средств обязан получить необходимые разрешения в контролирующих и разрешительных органах РФ для осуществления строительных работ Подрядчиком на объекте Заказчика. Заказчик не вправе предъявлять претензии Подрядчику за невыполнение временного графика работ, если это произошло из-за того, что Заказчик не получил необходимое разрешение на проведение этих работ. Бремя несения штрафных санкций, налагаемых контролирующими органами в связи с отсутствием необходимых разрешений, лежит на Заказчике.
4.2.8. Заказчик обязан предоставить доступ к электросети.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1. Общая стоимость Договора рассчитывается индивидуально и отражена в основном договоре. Основной договор будет заключен с Заказчиком после проведения замера и согласования.
Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
5.1.1. Заказчик оплачивает в виде предоплаты стоимость материалов для гаража из сэндвич-панелей (сумма прописана в основном договоре).
5.1.2. Заказчик оплачивает в виде предоплаты за ворота и монтажные работы в течение двух календарных дней после отгрузки сэндвич-панелей и металлокаркаса и начала работ.
5.1.3. Оставшиеся денежные средства от общей стоимости Договора Заказчик оплачивает Подрядчику в срок не позже пяти рабочих дней с момента окончания работ.
5.2. Обязанность Заказчика по оплате материалов и строительных работ считается исполненной в момент поступления денежных средств Подрядчику.

6. Акцепт оферты и заключение договора

6.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты услуг Исполнителя в отношении которых заключается Договор, с учетом условий статьи 5 Оферты.

7. Срок действия и изменение условий оферты

7.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования Исполнителем по адресу https://viar-stroy.ru  и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.

8. Порядок заключения, изменения, дополнения и расторжения договора

8.1.     При заключении настоящего договора Стороны могут использовать факсимиле в качестве подписи. При этом такой способ согласия с условиями Договора признается Сторонами равным личной подписи и полностью выражает истинную волю использующей его Стороны.
8.2.     При необходимости обмена документами Стороны могут использовать электронную почту. При этом такой способ обмена признается Сторонами равным передаче лично в руки или посредством заказного письма.
8.3.     Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
8.4.     При расторжении Договора по инициативе Заказчика до отправки Подрядчиком монтажных схем Заказчику, Подрядчик удерживает из суммы, уплаченной в соответствии с п. 5.1.1. настоящего Договора, компенсацию в размере 5000 руб. (пять тысяч рублей) за эскизы и проведение замеров.
8.5.     При расторжении Договора по инициативе Заказчика после отправки Подрядчиком монтажных схем Заказчику, Подрядчик удерживает из суммы, уплаченной в соответствии с п. 5.1.1. настоящего Договора, компенсацию в размере 23000 руб.(двадцать три тысячи рублей). При этом монтажные схемы переходят в собственность к Заказчику.
8.6. При расторжении Договора в процессе производства работ по решению Заказчика незаконченные работы и заказанные, но еще не отгруженные, а также уже отгруженные материалы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ и заказанных, но еще не отгруженных, а также уже отгруженных материалов. Отгруженные материалы предаются Заказчику немедленно с момента их отгрузки. Заказанные Подрядчиком в интересах Заказчика материалы передаются Заказчику по мере их готовности. В течение трех рабочих дней после расторжения настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику все проделанные работы и отгруженные материалы. Заказанные, но не отгруженные материалы Заказчик оплачивает Подрядчику по мере их отгрузки.

9. Ответственность

9.1. За нарушение сроков выполнения строительных работ, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки до полного выполнения, но не более 5% от согласованной стоимости строительных работ, сроки выполнения которых были нарушены по вине Подрядчика.
9.2.      В случае неуплаты выполненных работ в течение трех рабочих дней с момента их окончания, при условии, что Заказчик не направил письмо с указанием недостатков, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1% от суммы платежа, предусмотренного п. 5.1.3. настоящего Договора, за каждый день просрочки до полного выполнения обязательств, но не более 5% от задолженности, а также, если предусмотрено поэтапное строительство, приостановить выполнение следующего этапа работ до полного погашения Заказчиком задолженности и пени за предыдущий этап работ.
9.3. Гарантия на гараж от обрушения под действием снеговой нагрузки действует в течение трех лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Расчет снеговой нагрузки производится исходя из нормы для снегового региона Московской области, который равен 180 кг/м.кв. В случае наступления негативных последствий, обусловленных выпадением осадков в виде снега, превышающих указанную нагрузку, Подрядчик ответственности не несет. Все расчеты прочности предусматривают статическую снеговую нагрузку, поэтому в случае причинения ущерба гаражу вследствие попадания на него снега с близко расположенных зданий Заказчика или третьих лиц, Подрядчик ответственности не несет, т.к такая снеговая нагрузка является динамической и не входит в расчет.
9.4. В течение тридцати шести месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки действует гарантия, которая распространяется на: ворота секционные, дверь входную металлическую, окна, каркас гаража, сэндвич-панели,фундамент. Подрядчик обязуется собственными силами и за свой счет устранить дефекты строительных работ, возникших по вине Подрядчика. Подрядчик не несет ответственности за негативные последствия выполнения строительных работ, если они возникли не по вине Подрядчика.
9.5. Подрядчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие у Заказчика в результате самовольного внесения изменений в конструкцию здания, использования не по назначению или с перегрузками. К сэндвич панелям категорически нельзя крепить полки и другие тяжелые предметы. В случае заливки фундамента Заказчиком Подрядчик не несет ответственность за возможную деформацию гаража, причиной возникновения которой явилось некачественное основание. Гарантия не распространяется на механические повреждения элементов гаража, появившиеся в процессе эксплуатации (царапины, вмятины, сколы и т.д.).Появление коррозии на металлокаркасе не является гарантийным случаем, т.к. зависит от факторов, независящих от подрядчика: температуры внутри здания, относительной влажности воздуха, режимов обогрева и др. Выпадение конденсата является естественным физическим процессом, обусловленным разницей температуры металлической поверхности внутри гаража и воздуха, и поэтому не является дефектом.
9.6. В случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты Подрядчик вправе приостановить исполнение настоящего Договора на срок, эквивалентный сроку задержки оплаты.

10. Прочие условия

10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы.
10.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.